Договор на разработку рецептуры

Договор №

на выполнение опытно-конструкторской работы
«Разработка конструкции и технологии изготовления двух 64-х выводных планарных металлокерамических корпусов с шагом выводов 0,8 мм»,

шифр «___________________»

г. Воронеж «___»__________ 2012 г.

I. Предмет договора

1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить опытно-конструкторскую работу (далее именуется – ОКР) по теме «Разработка конструкции и технологии изготовления двух 64-х выводных планарных металлокерамических корпусов с шагом выводов 0,8 мм», шифр «_________».

II. Условия договора

2. ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями Технического задания на ОКР «Разработка конструкции и технологии изготовления двух 64-х выводных планарных металлокерамических корпусов с шагом выводов 0,8 мм», шифр «_________» (далее – ТЗ), которое является неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение 1).

Содержание и сроки выполнения ОКР определяются ведомостью исполнения ОКР, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 2).

3. Разработанная Исполнителем согласно настоящему договору научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ и содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 15. «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство», ГОСТ РВ 15. «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию комплектующих изделий межотраслевого применения. Основные положения».

Документация передается Заказчику в количестве и объемах согласно требованиям ТЗ, она должна полностью соответствовать полученному результату научно-технической деятельности и содержать все изменения, внесенные при доработке, испытаниях и сдаче указанного результата.

Невыполнение Исполнителем условий ТЗ или ведомости исполнения ОКР является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего договора.

Организация и порядок выполнения ОКР осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15., ГОСТ Р 15..

III. Права и обязанности Сторон

4. Исполнитель вправе:

а) привлекать (исключать, производить замену) по согласованию с Заказчиком на контрактной основе к исполнению настоящего договора соисполнителей (Перечень соисполнителей указывается в ТЗ).

В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции Заказчика. Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, совершаемые ими в рамках выполнения СЧ ОКР, как за свои собственные.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора;

б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения ОКР информацию, консультативную и иную помощь;

в) требовать возмещения убытков в порядке, установленном пунктом 29 настоящего контракта.

5. Заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора;

б) по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего договора изменить не более чем на десять процентов предусмотренный договором объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в настоящий договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

в) полностью или частично отказаться от выполнения обязательств по настоящему договору с возмещением фактических затрат Исполнителя (в случае уменьшения выделения средств из союзного бюджета или если дальнейшее проведение ОКР (этапа ОКР) признано нецелесообразным);

г) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора назначить срок для приведения результата ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями;

д) требовать возмещения в соответствии с пунктом 29 настоящего договора убытков, причиненных по вине Исполнителя.

6. Исполнитель обязан:

а) выполнить ОКР в соответствии с ТЗ и передать Заказчику ее результаты, а также документацию, предусмотренную ТЗ, в предусмотренный настоящим договором срок;

б) в ходе выполнения настоящего договора согласовывать с Заказчиком порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

в) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего договора;

г) незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении настоящего договора результате ОКР (этапа ОКР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, а также об объектах интеллектуальной собственности, в отношении которых может быть установлен режим коммерческой тайны, вместе с обоснованием целесообразности обеспечения одной из форм правовой охраны, а также обоснованием затрат на осуществление мероприятий по правовой охране;

д) в срок до 6 месяцев с момента уведомления Заказчика о получении охраноспособного результата работ подать заявку на получение патента (свидетельства) с учетом положений раздела VII настоящего договора;

е) приостановить работу по настоящему договору в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и в 5-дневный срок уведомить Заказчика о приостановлении работы.

7. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты ОКР (этапа ОКР) в соответствии с настоящим договором;

б) сообщить Исполнителю в 45-дневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего договора способного к правовой охране результата ОКР (этапа ОКР) решение о порядке его использования и форме правовой охраны с учетом положений раздела VII настоящего договора;

в) возместить Исполнителю фактически произведенные затраты в случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика;

г) в случае невозможности достижения результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, в 20-дневный срок с момента получения уведомления Исполнителя о приостановлении работ рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения ОКР (этапа ОКР);

д) предоставлять Исполнителю необходимую для выполнения ОКР информацию, оказывать консультативную и иную помощь;

е) после завершения исполнения настоящего договора и приемки выполненных работ в полном объеме в соответствии с условиями договора при отсутствии претензий в 20-дневный срок возвратить Исполнителю обеспечение, предоставленное им.

IV. Сроки исполнения

8. ОКР (этап ОКР) выполняется в сроки, указанные в ведомости исполнения ОКР.

Срок окончания выполнения ОКР – _____

9. В случае досрочного выполнения ОКР (этапа ОКР) Заказчик вправе осуществить его приемку. Оплата досрочно выполненной ОКР (этапа ОКР) производится в установленном настоящим договором порядке.

10. Досрочное выполнение ОКР (этапа ОКР) по просьбе Заказчика осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением о сроке выполнения ОКР (этапа ОКР), которое с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.

11. Датой исполнения ОКР по настоящему договору в целом и по отдельным этапам считается дата подписания (утверждения) Заказчиком акта сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР).

V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

12. При завершении выполнения ОКР (этапа ОКР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче. Уведомление Исполнителя о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным уполномоченным лицом) и представлено Заказчику вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ и отчетной документацией за 15 дней до истечения срока выполнения ОКР (этапа ОКР).

К акту сдачи-приемки выполненных работ прилагаются также другие отчетные материалы, предусмотренные ТЗ.

13. Заказчик в 15-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 12 договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и с указанием сроков их выполнения.

Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.

14. Если при приемке опытных образцов изделий или во время испытаний будет обнаружено их несоответствие условиям настоящего договора, то доработка документации, опытных образцов изделий и повторные испытания производятся Исполнителем за свой счет.

Перечень недостатков и сроки их устранения указываются в акте сдачи-приемки работ.

15. Порядок сдачи и приемки ОКР (этапа ОКР) осуществляется согласно требованиям настоящего договора, ТЗ, ГОСТ РВ 15., ГОСТ Р 15..

VI. Цена контракта и порядок расчетов

16. Сумма договора составляет ____________ руб. (______________), в том числе НДС _______%, что составляет _____________ руб. (______________________________).

17. Цена этапов работы установлена в протоколе согласования цены договора (приложение 3), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

18. Цена настоящего договора за исключением случаев, указанных в подпункте «б» пункта 5 настоящего договора, является твердой в течение срока выполнения работ и изменению не подлежит.

19. Оплата по настоящему договора производится с авансовым платежом в размере
30 % от стоимости этапа.

20. Окончательные расчеты за выполненную по настоящему договору работу между Заказчиком и Исполнителем производятся по законченной и сданной ОКР (законченным и сданным этапам) в размере ее стоимости, за вычетом выданного аванса, после подписания акта сдачи-приемки работы.

21. В случае отказа Исполнителя от выполнения принятых на себя по настоящему договору обязательств по выполнению работы аванс возвращается Исполнителем Заказчику в течение пяти банковских дней со дня направления Заказчиком соответствующего требования о возврате аванса Исполнителю.

22. Отказ Исполнителя от выполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий настоящего договора Заказчиком либо вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

VII. Права на результаты ОКР

23. Все полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР) результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапа ОКР) объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.

24. Права на результаты работ, выполненных по данному договору, принадлежат обеим сторонам в равной степени. Стороны по взаимной договоренности могут выкупить друг у друга право собственности на разработанную ОКР по стоимости, не превышающей сумму договора.

VIII. Условия соблюдения государственной тайны и конфиденциальности

25. При выполнении ОКР и использовании (в том числе передаче) полученных результатов Стороны обязаны соблюдать условия ограничения, установленные Федеральным законом «О государственной тайне».

26. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

К конфиденциальным сведениям относятся исходные данные, результаты ОКР, объём прав и правообладатели.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

IX. Ответственность Сторон

27. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

28. В случае неустранения в согласованный Сторонами срок недостатков представленного для сдачи этапа ОКР Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента договорной цены этапа ОКР, подлежащей исправлению, за каждый день просрочки.

29. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

30. За нарушение Исполнителем срока выполнения этапа ОКР он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента контрактной цены этапа ОКР за каждый день просрочки.

31. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

32. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

33. Общая сумма штрафных санкций по результатам выполнения ОКР не может превышать установленной договорной цены ОКР.

34. В случае просрочки со стороны Исполнителя исполнения настоящего договора на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам работ, Заказчик имеет право обратиться в суд с требованием о расторжении договора и не оплачивать выполненные работы.

X. Обстоятельства непреодолимой силы

35. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

36. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее двадцати дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

37. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на три месяца.

38. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше трех месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

39. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

XI. Рассмотрение и разрешение споров

40. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика только после принятия мер по их досудебному урегулированию. Срок для досудебного урегулирования – 30 дней.

XII. Срок действия контракта

41. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

XIII. Заключительные положения

42. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, один – находятся у Заказчика.

43. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов или в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

44. Любые изменения, дополнения и приложения к договору, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

45. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему договору третьему лицу за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами. С момента его вступления в силу указанное соглашение становится неотъемлемой частью настоящего договора.

46. Настоящий договор будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по договору и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

47. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, либо по решению суда.

48. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

XIV. Перечень приложений

49. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

1. Техническое задание на выполнение ОКР «_______» на ____ листах (Приложение 1).

2. Ведомость исполнения ОКР на __ листе (Приложение 2).

3. Протокол согласования цены договора на ___ листе (Приложение 3).

XVI. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Рецептурой называется вид технологической документации, в котором содержится описание производимой продукции из нескольких (двух и более) компонентов. Описание включает полный список использованных составляющих: материалов, сырья, ингредиентов, а также их процентное соотношение в полученном продукте.

Разработка рецептур является ключевым моментом в ряде производств, где характеристики качества и безопасности изготовляемого продукта напрямую зависят от исходных составляющих.

Разработка рецептур: правила

Соблюдение правил разработки рецептур – процесс, предъявляющий высокие требования к профессионализму в выбранной области. Сейчас понятие рецептуры широко используется как в пищевой промышленности, так, с собственной спецификой, и во многих других сферах: фармацевтике, косметологии, парфюмерии, химической и строительной промышленности.

Занятым в этих отраслях производителям многокомпонентных смесей, веществ и составов требуется иметь чёткое представление не только о своей продукции, её физических, химических, органолептических, биологических и других свойствах. Необходимо также учитывать сочетаемость используемых ингредиентов, их характеристики и правила использования, соблюдать регламентированные при производстве нормативы потерь и отходов, законодательные нормы в сферах охраны труда, безопасности производства, экологии.

В распоряжении нашей компании имеется личное отделение, которое занимается разработкой новейшей продукции. В лаборатории трудятся лучшие технологи в сфере создания косметики. Мы производим косметику учитывая все желания наших покупателей и новые направления на рынке косметических средств.

Наша лаборатория контролирует качество изготовляемой косметики, проводит апробацию рецептов, которые предоставляют заказчики, осуществляет регулярные исследовательские работы и анализы, а также занимается оформлением всех документов.

Наша компания имеет возможность создавать рецептуры с нуля либо адаптировать уже готовые. Квалифицированные специалисты могут подвергнуть анализу уже готовую рыночную продукцию, и на основании этих сведений сделать индивидуальный продукт для каждого заказчика.

Мы всегда в числе первых кто узнает о новой продукции на рынке косметики благодаря крепкому партнерству с наилучшими поставщиками. В производстве косметики мы используем лишь натуральное сырье, которое проходит массу проверок и исследований, перед тем как попасть непосредственно к этапу изготовления косметики.

Лаборатория и производственные цехи оснащены новейшим современным оборудованием, благодаря этому мы производим косметическую продукцию наилучшего качества. Также имеем возможность создать любую косметическую продукцию, которую пожелает заказчик.

Бланк Технического задания для разработки рецептуры СКАЧАТЬ

Бланк Договора на разработку рецептуры СКАЧАТЬ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Заказать разработку рецептур прямо сейчас!

Договор на разработку рецептуры

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *